도양 실내수영장 사면 그라우팅 공사

고흥군 공고 제 2024 - 1270 호 소액수의 견적제출 안내공고 ※ 견적제출 안내를 용어 사용의 편의상 입찰이라 표현함. 1. 입찰에 부치는 사항 사 업 명 도양 실내수영장 사면 그라우팅 공사 사업기간 착공일로부터 90 일 위 치 고흥군 도양읍 봉암리 2336 사업내용 그라우팅 주입공 21공(천공 92m, 주입량 21㎥) 추정금액 52,890,000 원 관급자재 4,230,000 원 기초금액 48,660,000 원 추정가격 44,236,364 원 부가세 4,423,636 원 개찰장소 재무과 입찰집행관 PC 2. 입찰방법 및 계약방식 가. 본 입찰은 전자입찰, 제한입찰, 총액입찰 입니다. 나. 입찰에 참가하고자 하는 자는 공인정보인증기관에 가입하고「국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)」에 접속하여 입찰에 참가하여야 합니다. 다. 전자입찰로 입찰자 및 지문 신원확인제도가 적용됨에 따라 개인인증서를 보유한 대표자 또는 사전 등록된 입찰대리인(재직중인 임 ․ 직원에 한하며 그 외 입찰자의 입찰은 무효입니다)만이 입찰서 제출이 가능합니다. 라. 전자입찰서가 제출마감시간까지 국가종합전자조달시스템 지정서버에 도착하지 않거나 컴퓨터 인식불능으로 인한 입찰서는 무효처리 합니다. 마. 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나, 2인 이상의 유효한 입찰자가 있어도 낙찰자가 없을 경우 재입찰에 부칠 수 있으니 개찰결과를 필히 확인(별도 통보하지 않음)하시기 바랍니다. 바. 전산장애 등으로 개찰시간이 다소 지연될 수 있으니 투찰 업체에서는 수시로 개찰결과를 확인하시기 바랍니다. 3. 입찰 및 개찰일시 입찰 개시일시 입찰 마감일시 개 찰 일 시 비고 2024. 07. 23. 14:00 2024. 07. 26. 14:00 2024. 07. 26. 15:00 ※ 입찰참가자격 등록마감일(www.g2b.go.kr에서 확인) 및 입찰마감일을 반드시 확인하시기 바랍니다. 4. 입찰참가자격 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 참가자격을 갖추고, 나. 입찰공고일 전일부터 개찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 계속하여 법인등기부등본상 등기일 기준 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가, 인가, 면허, 등록, 신고등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 고흥군에 둔 업체(신규 업체는 공고일 현재기준)로서 다음의 조건을 갖춰야 합니다. 1)「건설산업기본법」에 의한 전문건설업 중 보링·그라우팅·파일공사 등록을 필한 업체 5. 낙찰자 결정방법 가. 예정가격의 87.745% 이상 가격으로 입찰한 자중 최저가로 입찰한 자 순으로 지방자치단체 수의계약운용요령에서 정한 결격사유 중 어느 하나에도 해당되지 않는 자를 낙찰자로 결정합니다. 나. 동일 가격으로 입찰자한 자가 2인 이상인 때에는 전자조달시스템(나라장터)를 통한 자동추첨 방식으로 결정합니다. 다. 낙찰자 통보는 계약서 송신으로 갈음하며 낙찰예정업체(1순위업체)는 통보일로부터 소정의 기일 내에 계약 체결에 응해야 합니다. 라. 낙찰예정업체(1순위업체)는 계약 응답 시, 산출내역서를 포함한 계약체결과 관련된 서류를 전자계약서에 첨부함이 원칙이나 발주처와 협의하여 원본 서류로 제출할 수 있습니다. 6. 복수예비가격 및 예정가격 결정 가. 복수예비가격은 기초금액의 ±3% 범위내에서 조달청 전자입찰 복수예가 산출 프로그램에 의해 복수예가 15개가 작성되어 무순으로 배열됩니다. 나. 예정가격은 입찰에 참가하는 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산술평균한 금액으로 결정합니다. 7. 각서 및 청렴이행서약서 제출 전자견적에 참가하는 모든 업체는 고흥군 청렴서약서를 제출한 것으로 간주하고 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결 시 별도로 청렴서약서 및 지방자치단체 수의계약 운용요령에서 정한 별지1호 서식(각서)을 작성 제출하여야 합니다. 8. 조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한 ｢지방계약법｣ 제31조의5 및 ｢지방계약법 시행령｣ 제93조에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. 입찰자는 입찰서 제출 시 ｢지방계약법 시행령｣ 제93조에 해당하지 아니한다는 【붙임1】서약서를 제출하여야 합니다. 다만 전자입찰의 경우 입찰서 제출 시 전자입찰서에 서약서의 내용을 포함하고 있으므로 전자입찰서 제출로 확약서 제출을 갈음합니다. 9. 입찰보증금 및 동 귀속 등에 관한 사항 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 및 제38조의 규정에 의하며, 입찰보증금 납부는 전자입찰서의 납부이행각서로서 갈음합니다. 나. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조, 동법 시행규칙 제42조 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제11장(입찰유의서-입찰참가) 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서에 의합니다. 11. 건강보험, 국민연금, 산업안전보건관리비 등 사후정산 본 공사는 국민건강보험료․ 국민연금보험료․노인장기요양보험료 , 산업안전보건관리비․퇴직공제부금, 품질관리비, 안전관리비 등에 대하여 준공대가 지급시 정산(준공계 제출 전 확인)을 하여야 하므로 예정가격 작성시 계상된 보험료, 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금, 품질관리비, 안전관리비 등은 입찰참가자가 입찰금액 산정시 예정가격에 계상된 보험료 등을 조정없이 반영하여야 합니다. 건강보험료 연금보험료 노인장기요양 보험료 산업안전 보건관리비 퇴직공제 부금 합계(A값) 808,508 1,026,314 104,701 524,568 - 2,464,091 12. 안전 및 보건확보 의무 가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 근로자의 안전보호를 위한 「산업안전보건법 및 중대재 해처벌법」을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 합니다. 또한, 낙찰자로 선정된 업체는 계약 체결 시 대표자가 서명한 「안전보건관리 준수 서약서」를 제출해야 합니다. 나. 계약상대자는 중대재해 예방을 위해 「중대재해 처벌에 관한 법률」의 안전 및 보건 확보 의무사항을 이행 하여야 합니다. ≪ 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(제4조, 제9조) ≫ ① 재해예방에 필요한 인력･예산･점검등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행 ③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행 ④ 안전･보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 13. 하도급에 관한 사항 가. 본 입찰의 하도급에 관한 사항은 본 용역의 과업지시서, 제안요청서, 다른법령에서 정하는 관련법령에 따르며 과업지시서, 제안요청서, 관계법령에서 하도급 사항이 정하지 않은 경우 하도급이 불가합니다. 나. 고흥군의 승인 없이 하도급을 하거나 관련 법령에 따른 하도급 규정을 위반한 경우 관계법령에 따라 입찰참가자격제한을 받을 수 있습니다. 14. 기타사항 가.「건설산업기본법」및「공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준」의 규정에 따라 도급금액 3천만원 이상이고, 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사는 조달청「하도급지킴이」를 통하여 대금을 지급합니다. ※ 원도급과 하도급 전체 대상이며, 원도급사 직접 시공 공사도 포함합니다. 나. 본 공사는 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」를 시행하는 공사입니다. 다. 본 입찰에 참가하는 자는 붙임의 계약이행 특수조건을 확인하고 입찰에 참가해주시기 바라며, 입찰 참가 시 해당 특수조건을 허용하는 것으로 간주합니다. 낙찰자가 계약이행 특수조건에 동의하지 않는다는 의사를 표시한 경우 계약상대자 자격에서 제외합니다. 라. 입찰자는 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 전자입찰 이용자약관, 전자입찰 사용자안내서, 입찰공고문 및 사업내용 등 입찰에 필요한 모든 사항을 입찰 전 완전히 숙지한 후 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 있습니다. 마. 전자입찰은 반드시 나라장터 안전입찰 서비스를 이용하여 입찰서를 제출하여야 합니다. (자세한 사항은 나라장터시스템 안전입찰 서비스 유의사항 참고) 바. 전자입찰 참가 희망업체의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란한 경우 마감 24시간 전까지 조달청 콜센터(☎1588-0800)에 문의주시기 바랍니다. 사. 조달청 국가종합전자조달시스템 서버 또는 홈페이지의 일시적인 문제로 마감시간이 임박하여 접속이 불가능할 경우 개찰시간 전까지 등록마감 시간을 조정할 수 있으며, 조정내용은『국가종합전자조달시스템 (http://www.g2b.go.kr)』초기화면“연기공고”사항에 게재합니다. 아. 지역업체 활성화를 위하여 낙찰자는 하도급 업체를 선정하거나 자재구매, 현장기능공 및 장비 이용 시 고흥군 관내업체를 최대한 이용할 수 있도록 협조 바랍니다. 자. 기타 구체적인 사업에 관한 사항은 관광정책실(김병관☎ 061-830-6594)로, 입찰에 관한 사항은 재무과(☎ 061-830-5274)로 문의하시기 바랍니다. 2024년 7월 22일 고 흥 군 재 무 관 【붙임1】 지방계약법 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따른 서약서 당사는 「지방계약법」제31조의5에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각호의 사유에 해당되어 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 때에는 계약을 해제ㆍ해지하는 등의 불이익을 감수하겠으며, 「지방계약법 시행령」 제93조에 따라 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다. 1. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 면탈하거나 감면 또는 환급받은 세액이 5억원 이상인 자 2. 「국제조세조정에 관한 법률」 제34조제1항에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조에 따른 금액을 초과하는 자 3. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조제1항제3호에 따른 금액을 초과하는 자 4. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급ㆍ공제받은 세액이 5억원 이상인 자 5. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급ㆍ공제 세액이 5억원 이상인 자 【붙임2】 「하도급지킴이」이용 확약서 당 사는 본 공사 낙찰을 받아 계약을 체결하는 경우, 본 공사에 대한 하도급계약 체결ㆍ이행에 있어 계약상대자이자 원수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 확약합니다. ○ 당 사는「하도급지킴이」를 이용(‘표준하도급계약서‘에 기반)하여 하도급 계약을 체결하겠습니다. 아울러, 하도급자(자재ㆍ장비업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다. ○ 당 사는 하도급 대금, 노무비, 장비ㆍ자재대금을「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다. - 하도급대금 등의 지급에 있어 “인출 제한” 기능 사용에 대하여 수요기관과 상호 협의하여 결정한 바에 따르겠습니다. - 수요기관의 하도급대금, 노무비, 장비ㆍ자재대금의 직접 지급 또는 적정 지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다. 2024. . . 서약자 : ○○회사 대표 ○○○ (인) 고흥군 재무관 귀하 【붙임3】 안전보건관리 준수 서약서 사 업 명 계 약 액 사업기간 계 약 자 개인정보 수집 및 이용 동의 수집·이용하려는 개인정보의 항목 개인정보의 수집·이용 목적 개인정보 이용기간 및 보유기간 소속명, 성명, 연락처 (휴대전화) 기관 내 도급사업 책임자의 안전보건 관 리 준수 여부 확인, 확보의무 관리 등 해당 도급사업 기간 ※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. □동의함 □동의하지 않음 상기 본인은 위 도급사업의 수급한 대표자로서 산업재해 예방 및 안전보건 확보의무를 위하여 관련 법규에서 정한 필수 사항을 철저히 준수 할 것을 다음과 같이 서약합니다. 가. 본 도급사업을 이행함에 있어, 다음의 사항을 준수하겠습니다. ○ 중앙행정기관, 지방자치단체가 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 등 관련 법규 등에 따른 개선·시정 명령을 이행하고 관계법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상 조치를 수행한다. ○ 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계를 구축하고 이행한다. ○ 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립하고 해당 내용을 이행한다. ○ 도급사업 착수 신고 시, 안전보건관리계획서를 작성하여 제출한다. 나. 본 도급사업에 있어서 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 등 관련 법규를 준수하고, 소속 종사자가 안전수칙을 준수하여 작업할 수 있도록 하겠습니다. ○ 작업별 안전보건관리 점검은 도급 기간에 따라 주기적으로 실시한다. ○ 소속된 노무를 제공하는 자의 작업 배치 전 신규채용자 교육 이수 여부를 확인하며, 교육 미이수자는 작업배치를 하지 않는다. ○ 항시 노무를 제공하는 자의 건강상태(음주여부, 65세 이상 고령자, 고혈압 등)를 확인한다. ○ 소속된 노무를 제공하는 자에게 작업 시작 전 작업방법, 위험요인, 안전작업 대책에 대하여 충분히 설명하고 교육한다. ○ 해당 작업에 맞는 안전보호구의 지급 및 착용 상태를 확인한다. ○ 작업 중 노무를 제공하는 자의 불안전한 행동 및 상태 유무를 감독하며, 안전수칙 미준수 자에 대하여 개선하도록 교육한다. ○ 작업 후 현장 정리정돈 및 청소상태를 확인한다. 다. 본 도급을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행 할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격 제한 조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니 할 것을 확약하고 안전 보건관리 준수서약서를 제출합니다. 2024년 월 일 업 체 명: 대 표 자 : (인) 고흥군 재무관 귀하 【붙임4】 계약이행 특수조건 고흥군은 본 계약 건 이행과 관련하여 계약목적을 달성하고 신뢰받는 군정을 구현하기 위하여 다음과 같이 특수조건을 적용한다. 1. 사업(면허) 양도․양수 사전 동의 계약상대자는 고흥군과 체결하는 본 계약 건 이행과 관련하여 사업(개인사업자, 법인사업자, 면허)을 양도․양수하는 경우에 다음 사항이 적용되며 고흥군의 사전동의를 받아야 한다. 가. 개인사업자 간 양도양수 또는 계약해지(다만, 건산법 등 개별법에서 허용하는 경우 예외) 나. 개인사업자가 상법 등 관련 법률에 따라 법인으로 포괄인수되는 경우 허용 다. 상법, 건산법 등 관련 법률에 양도․양수 규정이 있는 경우만 허용 라. 계약상대자가 사전에 발주기관의 양도․양수 동의를 받지 않는 경우 계약해지함. 마. 공동수급체 구성원 간 양도․양수시 구성원 간 지분이전은 허용하지 않음 (다만, 법률에 규정이 있는 경우 예외) 2. 계약대금 양도․양수 금지 고흥군은 본 계약 건 이행과 관련하여 노무비 지급, 자재의 원활한 공급, 하도급 대금의 즉시 지급 및 계약목적 달성을 위하여 계약대금 채권은 어떠한 경우에도 양도․양수를 허용하지 않으며 질권설정도 불가하다. 계약대금 양도금지 특약이 적용됨에도 불구하고 계약상대자가 양도를 한 경우 고흥군은 이를 인정하지 아니하며 이로 인하여 발생하는 민・형사상 책임은 계약상대자에게 있습니다. 3. 대금 상계 계약상대자가 우리군에 지급해야 할 채무가 발생할 시 지방회계법 시행령 제65조에 따라 계약상대자가 고흥군으로부터 지급받는 모든 계약대금, 모든 반대급부적 비용 등은 서로 상계할 수 있다. 단, 해당 채무가 계약보증금인 경우 본 계약의 기성분에 대한 미지급액에서 상계처리 할 수 없다. 4. 하자보수보증금 공사대금 상계 자동채권인 하자보수보증금은 계약해지 시, 기성 공사대금이나 준공 시 준공대금과 우선 상계․공제처리 할 수 있다. 5. 지연배상금 공사대금 상계 자동채권인 지연배상금은 지연채권 발생 이전에 먼저 도달한 압류채권이 있다고 하더라고 준공금(타절정산금)과 우선 상계․공제처리 할 수 있다. 6. 지연배상금 부과기준 가. 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제9장 계약일반조건을 적용한다. ​ 나. 계약기간 중 특정기간에 이뤄져야 하는 과업이 존재하는 경우, 업체의 귀책으로 인하여 정해진 기간 내 과업을 완성하지 못한 경우 손해배상금 성격으로 지연배상금을 부과한다. 예시) 워크숍, 현장체험을 위한 차량 출발 지연 / 인터넷 강의 지연 개설 7. 착수·완료신고 적기 이행 착수 및 완료신고는 계약서에 기재된 날짜가 도래하기 전에 계약 일반조건에 따라 감독공무원의 검토를 거쳐 발주처에 제출해야하며, 신고가 이뤄지지 않은 경우 실제 과업 수행 또는 결과물 제출과 관계없이 본 계약의 착수·완료가 이뤄지지 않은 것으로 본다. 8. 대금지급 시 국세·지방세·4대보험 완납 이행 본 계약의 대금을 지급받기 전, 국세·지방세·국민건강보험·국민연금·노인장기요양보험·산재보험·고용보험의 완납증명서를 제출해야하며, 계약상대자가 완납증명서를 제출하지 않거나, 발주처에서 체납사실을 인지한 경우 다음과 같이 처리한다. 가. 계약상대자가 대금청구서를 제출하여도 대금지급은 완납증명서 제출 또는 계약상대자의 관련기관 대납 요청이 이뤄 질 때까지 자동으로 유보되며, 계약상대자는 대금지급 지연에 따른 이자를 청구할 수 없다. 나. 계약상대자가 발주자로부터 받아야 할 계약대금에 대해 추심명령이 발주자에 도달한 경우, 발주자는 국세·지방세·4대보험 완납 사실을 직권으로 조회 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 조회를 위한 정보이용에 동의한 것으로 간주한다. 9. 손해배상금 청구 「민법」에 따른 계약상대방 귀책으로 발생한 손해액이 계약보증금을 초과한 경우, 발주처는 초과분에 대한 손해배상을 청구할 수 있다. 10. 계약해지 시 하자보증 계약 완료 전 계약을 포기하는 경우, 포기 당시 기성분에 대해 계약상대자는 하자보증금을 발주기관에 납부해야 한다. 11. 계약 일반조건 적용 계약 일반조건이 개정된 경우, 변경계약을 체결하지 않아도 개정된 계약 일반조건을 적용한다. 12. 중대재해처벌법 적용 철저 가. 계약상대자는 중대재해처벌법·산언안전보건법에 명시된 안전보건관리 의무사항을 이행해야 한다. 나. 하도급 계약을 체결할 경우, 산업재해예방능력 평가표를 자체 마련하여 평가를 실시한 후 산업재해예방능력이 있는 업체과 하도급 계약을 체결해야 한다. 13. 하도급 계약 자료 및 압류 미존재 사실 안내 철저 가. 계약상대자는 하도급 계약 체결을 체결하려는 경우, 하도급을 받으려는 자(건설기계대여자를 포함한다.)에게 하도급 계약과 관련된 사항 (하도급 설계도면, 물량내역서, 발주자 예정가격, 계약기간 등) 및 본 계약에 대한 압류상황을 알려야한다. 나. 계약상대자는 하도급 대금 직불 합의를 진행할 때, 하도급자에게 아래의 내용을 안내하였음을 서약하는 각서를 하도급자의 확인을 받아 발주처에 제출해야 한다. 1) 계약상대자가 수주한 계약에 대한 압류 존재 및 국세·지방세·4대보험 체납 여부 2) 하도급 직불 합의 전후로 본 계약에 대한 압류가 존재할 경우, 직불 불가 14. 하수급인 선금 미신청 시 반환 「지방회계법」제35조, 「건설산업기본법」제34조제4항, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장제2절 선금 및 대가 지급에 따라 하수급인이 선금을 신청하지 않은 경우 원도급자는 발주기관에 제출한 선금 사용계획서 및 선금지급 조건 등에 따라 해당 하수급인에게 지급할 선금은 고흥군에 반환한다. 15. 인력사무소 파견근로자 노무비 지급 인력사무소에서 파견된 일용 근로자의 노무비는 계약상대자(하도급 포함)이 직접 지급해야 한다. 16. (공사계약) 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용에 따라 발주기관에 매월 노무비를 청구하지 않거나 발주기관으로부터 지급받은 근로자 노무비 전액을 계약상대자(하수급자 포함)가 근로자에게 매월 지급하지 않았을 경우 발주기관은 관할 지방고용노동청에 당해 사실을 통보하며 「지방계약법」시행령 제92조 제2항에 따라 계약조건을 이행하지 않은 것에 해당하여 계약해지 및 입찰참가 자격을 제한한다. 17. (공사계약) 근로자 노무비 직접 지급 「지방계약법」 시행령 제67조제6항에 따라 자치단체의 장(계약담당자)은 계약상대자가 상당한 기간 동안 대가의 지급 청구를 하지 아니하고 소속 근로자에게 임금을 지급 하지도 아니하는 경우에는 해당 근로자의 청구(체불임금 사업주 확인서 등 체불을 증명할 수 있는 객관적인 자료 첨부)에 따라 계약의 대가 중 근로자에게 지급될 임금을 직접 지급할 수 있다. 이 경우 직접 지급한 노무비 금액 범위 내에서 고흥군이 계약상대자에게 지급할 채권(계약대금)은 소멸한 것으로 본다. 18. (공사계약) 건설폐기물 사후 정산 발주처에서 설계한 내역서(설계서)에 계상된 폐기물 물량보다 실제 처리한 폐기물 물량이 적은 경우 감독의 검토를 거쳐 정산처리 한다. 각 서 ○ 계 약 명 : 본인(당사)은 상기 계약에 대해 하도급 계약을 체결함에 있어 아래의 하도급인(건설기계대여자)에게 다음의 사항에 대해 안내하였으며, 이에 위반되는 사실이 발견된 경우 민형사상 및 행정상 책임을 전적으로 질 것을 확약합니다. 1. 원도급사가 수주한 모든 계약에 대한 채권 압류 존재 여부 2. 원도급사의 국세·지방세·4대보험 체납 여부 3. 채권 압류가 존재할 경우, 직불 합의 효력이 발생하지 않음 하도급계약을 체결함에 있어, 상기 내용에 대해 원도급사로부터 상세한 안내를 받았으며 해당 내용을 충분히 인지하였음 하도급자 대표 (인) 20 년 월 일 업 체 명 : 주 소 : 사업자번호 : 대 표 자 : (인) 고흥군 재무관 귀하